没有赔偿赔偿

随着冠状病毒在全球范围内传播,其影响继续破坏许多行业,包括建筑。在过去的二十年中,美国的建筑业大幅增加了对中国作为所有类型建筑材料的供应商的依赖,包括电气和照明设备,电梯和部件,管道配件

多年来,一般承包商和贸易承包商面临纽约国家建设大乐透预测一注的严格“延迟”条款。潮汐正在发生变化。如果签署于法律,S. R. 06686,Reg。斯梅。 2017-2018(2017年NY)将要求公共实体允许承包商,分包商和供应商恢复与大乐透预测一注延误相关的成本,以延误由实体的行为或不成时因造成的。公共实体将包括但不限于任何国家机构,部门,董事会,局,市民,学区或纽约州的任何工具或公共细分。
继续阅读 在纽约公共建筑大乐透预测一注中,严格“没有赔偿拖延”条款?敬请关注。

我的最后一篇文章审查了面临所有者破产的建筑管理人员的策略。现在,透过所有者的镜头,让我们在何时是为破产的承包商来检查最佳实践。

在新英格兰和美国,建筑业继续茁壮成长,在地平线上和地平线上进行了几个新的大乐透预测一注。上个月,道奇数据&分析预计将于2017年增加5%的建设。贷方和诸如侵略性地承保承包商和分包商,允许企业快速增长。但增长太快可能导致现金流量和劳动力分配问题,这些问题都是大乐透预测一注破产的成分。


继续阅读 大乐透预测一注破产的配方:第2部分通过所有者镜头破产的承包商

我的最后一篇文章审查了面临所有者破产的建筑管理人员的策略。现在,透过所有者的镜头,让我们在何时是为破产的承包商来检查最佳实践。

在新英格兰和美国,建筑业继续茁壮成长,在地平线上和地平线上进行了几个新的大乐透预测一注。上个月,道奇数据&分析预计将于2017年增加5%的建设。贷方和诸如侵略性地承保承包商和分包商,允许企业快速增长。但增长太快可能导致现金流量和劳动力分配问题,这些问题都是大乐透预测一注破产的成分。


继续阅读 大乐透预测一注破产的配方:第2部分通过所有者镜头破产的承包商

这是四部分系列的第三篇文章“责任的限制 - 房间里的大象”。

所有者经常试图通过建筑业中常识的责任将其责任限制为承包商,作为“延迟赔偿”条款。非常喜欢豁免的后果损害,“延迟”条款的赔偿金限制了施工延误,加速和其他效率低下的损害,尽管对承包商的严重程度被认为是落后于其控制权的原因落后的承包商。这些延迟相关的成本(特别是间接费用,例如延长的家庭办公室开销或丧失粘接能力)往往是可投机的,并且难以证明。证明和防御延迟索赔也是一个非常昂贵的主张,都是权利和量子。最后,大乐透预测一注所有者认为承包商更好地准备迎接大乐透预测一注延误,并在其定价中征收这种应急情况。

在许多司法管辖区内,这些条款是完全可执行的,尽管法院近年来限制了一些例外情况。选择忽视这些条款的承包商在他们的危险之中这样做。

尽管如此,没有承包商可以预测每个延迟或影响,并且大乐透预测一注的延长延误可能对建筑队产生毁灭性的财务影响。应该有一种手段,缔约方可以公平地分配出意外延误的成本问题,而不会让门开放为投机索赔。
继续阅读 责任的限制 - 方案二:对延迟条款没有损害

在最近的决定中, 电子。承包商,Inc.V。FID。&马里兰州存款有限公司,第3号:13-CV-00514 MPS,2015 WL 1444481(D. Conn。2015年3月30日),美国地区法院为康涅狄格州地区驳回了总结判决,分包商拖延违反普通赔偿赔偿承包商在建筑大乐透预测一注(“大乐透预测一注”)

这是文章探讨了分配与大乐透预测一注延迟相关的风险的复杂性质。它最初发表在 Schimenti建筑公司的时事通讯 并通过许可转载。

零售建设对与大乐透预测一注延误相关的固有成本并不陌生。像所有业主一样,零售商依赖施工专业人士来估计大乐透预测一注的持续时间,以便可以量化相关的硬质和软成本,并准确预算。今天的大多数零售建筑大乐透预测一注包括装修到现有商店或空间。设计师在这些大乐透预测一注上非常困难,以解释并将所有现有条件纳入其图纸和规格。此外,与任何大乐透预测一注一样,在开始天气,劳动条件,原材料的可用性和可能对大乐透预测一注持续时间产生影响的其他因素时,非常困难。这些未知数经常导致意外的大乐透预测一注延误,加速或其他影响。哥伦比亚的一个地区表示,“除了在战场中间,无处必须男性协调其他男性和所有材料的运动,在这种混乱中,目前的事实和未来后果如此有限的肯定大乐透预测一注…”  Blake Cosntr。 Co.V。C.J. Coakley Co.,431 A.2D 569,575(D.C.Cir.1981)。但是,当大乐透预测一注的持续时间延伸到最初拟进行的内容时,建筑金字塔的所有各方都遭受了意外的成本;哪个可以在建造合同中得到解决并分配。

有许多不同的方法来分配和转移与建筑合同中的大乐透预测一注延误相关的风险。其中两个最常见的规定是“对延迟”条款没有损害,“违约赔偿”规定。
继续阅读 分配与大乐透预测一注延迟相关的风险